交易登记号：15GC050003
1.招标条件
本招标项目宁波海事法院审判用房迁建工程已由浙江省发展和改革委员会以浙发改函[2010]227号文件批准建设，项目业主为宁波海事法院，建设资金来自省财政补助2000万元，宁波市财政补助1000万元，宁波海事法院上缴省高院诉讼费返还3000万元，省高院省级统筹诉讼费补助2000万元，不足部分由现有审判大楼置换资金及宁波海事法院自有资金解决，出资比例为100% ，招标人为宁波海事法院，招标代理人为宁波中冠工程管理咨询有限公司。项目己具备招标条件，现对该项目施工监理服务进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
建设地点：位于宁波市东部新城核心区会展路以北，北东安路以东，东平街以南
建设规模：总用地面积6643平方米，总建筑面积约16950平方米
总投资：10862.82万元
建设项目工程概算投资额：10862.82万元
工程类别及等级：房屋建筑工程，二类工程
施工监理服务标段划分：1个标段
质量控制目标：同施工质量等级要求
安全控制目标：同施工安全等级要求
进度控制目标：同施工合同工期
施工监理服务范围和内容：建筑、安装及附属工程等的施工全过程监理
施工监理服务期：与施工合同工期一致
3.投标人资格要求
3.1投标人资格要求：
3.1.1投标人须具有合法有效的企业营业执照；
3.1.2投标人须具有合法有效的工程监理资质证书，专业和等级为具备房屋建筑工程监理乙级及以上或工程监理综合资质；
3.1.3投标人在宁波市建筑市场信用信息管理系统（以下简称“系统”）中须具有B级及以上信用等级；
3.1.4投标人相关信息已在系统中确认通过；
3.1.5投标人在宁波市建筑市场信用信息管理系统上无正在公示且被限制投标的不良行为记录；
3.2投标人拟派总监理工程师资格要求：
3.2.1总监理工程师资格须具备国家注册监理工程师，注册专业房屋建筑工程；
3.2.2总监理工程师相关信息已在系统中确认通过；
3.2.3总监理工程师在宁波市建筑市场信用信息管理系统上无正在公示且被限制投标的不良行为记录；
3.2.4总监理工程师无在建项目。
3.3其他要求：拟派项目总监在“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中有未解锁项目的视同有在建项目，因特殊情况未能解锁的，须在资格审查申请文件中，提供经建设行政主管部门或其委托相关机构确认的项目完工证明材料。
3.4你单位不可以联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1请你单位于2015年1月14日至2015年1月20日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时00分至11时30分，下午13时30分至16时00分（北京时间，下同）持 《宁波市招投标有形市场交易证》原件和IC卡在宁波市江东区宁穿路1901号市行政服务中心三楼F3015窗口购买招标文件。超出上述规定期限的，招标（代理）人将不予受理。
4.2招标文件每套售价300元，售后不退。
5.投标保证金
5.1金额：人民币肆万元整
形式：银行电汇或转账支票直接缴入以下账户：
收款人：宁波市建设工程招标投标管理办公室保证金专户
开户银行：华夏银行宁波分行
银行账号：6130200001819100058001
5.2提交截止时间2015年2月2日17时（北京时间，以资金到账时间为准），退还时间详见示范文本“投标人须知”第3.6.4条款，联系电话：0574—87290972。
6.投标文件的提交
投标文件提交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2015 年2月4日14时00 分，地点为宁波市公共资源交易中心指定开标室（宁波市宁穿路1901号市行政服务中心四楼，具体受理场所安排详见电子指示屏幕）。
本项目投标文件包括书面投标文件和电子档投标文件，各投标文件在投标文件截止时间前需同时提交书面投标文件、电子投标文件（介质为U盘或光盘）并携带单位“电子密钥”（CA锁）。开标时，投标人不能提供单位“电子密钥”（CA锁）的，其投标将被拒绝。投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的招标人将不予受理。若投标人开标现场提交的电子档投标文件均无法读取，则按否决其投标处理。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在宁波日报、宁波市公共资源交易中心网站（www.bidding.gov.cn）、宁波市建设工程招标投标管理办公室网站（www.nbctc.com.cn）和中国宁波网（www.cnnb.com.cn）上发布。
8.联系方式
招标人：宁波海事法院
招标代理人：宁波中冠工程管理咨询有限公司
地址：宁波市江东区世纪大道北段555号名汇东方12B楼1401室
邮编：315040
联系人：李忠军、李薇
电话：0574-87296712
传真：87355652-805
